Разработчик из Кривого Рога едва не «влетел» на 450 тысяч гривен: работодатель просил суд расторгнуть ранее заключенный договор и взыскать с него плату за услуги, пеню и возмещение морального ущерба.

Работодателю отказали 2 раза: сначала это сделал Саксаганский районный суд Кривого Рога, а затем и Днепровский апелляционный суд.

«Народный банк Украины» для бартерных операций

Стороны заключили договор 18 сентября 2019 года. Согласно условиям, исполнитель разрабатывал интернет магазин-платформу НБУ («Народный банк Украины») для бартерных операций и услуг: «Социальный проект общественных организаций для бесплатной реализации товаров и услуг зарегистрированным пользователям»

Условия договора были следующие. Заказчик:

• выбирает шаблон оформления сайта;
• предоставляет в электронном виде материалы для наполнения сайта (логотип, описание деятельности компании, прайс-листы, контакты).

Исполнитель:

• подключает к сайту систему управления для наполнения сайта информацией и предоставляет заказчику доступ к ней;
• наполняет страницу сайта материалами, предоставленными заказчиком;
• подключает к сайту выбранный заказчиком домен и размещает сайт в сети интернет;
• регистрирует сайт по поисковым системам;
• предоставляет консультации по вопросам работы;
• устраняет возможные ошибки программного обеспечения и работоспособности программы;
• по запросу заказчика в течение 12 месяцев вносит изменения в оформление сайта (дизайн) бесплатно, изменения по индивидуальному заказу 200 грн

Стоимость работ и услуг по договору составила 10 000 грн. с НДС (а. с. 9 — 11).

Дедлайны и неподписанные договоры

Согласно имеющимся в материалах дела копий расписок ответчика, последний получил от истца 29 февраля 2020 года средства в сумме 8 650 грн за изготовление сайта и 16 мая 2020 года средства в сумме 3 100 грн за изготовление интернет платформы бартер VIP.

В своей претензии от 26 июля 2020 года заказчик сообщил исполнителю, что последний не выполнил условия договора:

• сроки выполнения заказа нарушены;
• сайт не сделан;
• пробная версия сайта не является тем, что было заказано;
• сайт работает с большим количеством ошибок системного кода и предложил исполнителю вернуть средства в размере 13 100 грн. (а.с.14).

Исполнитель же сообщил, что до 18 сентября 2020 года будут внесены изменения в дизайн сайта и устранены технические недостатки, о чем отметил письменно и в тексте претензии.

Указано, что разработчик свои обязательства не выполнил, нарушил сроки выполнения работ, а акт выполненных работ стороны не подписывали.

Требование истца о возврате уплаченных средств за невыполнение условий договора он проигнорировал. Разработчик утверждал, что им приняты все возможные с его стороны меры по выполнению договора о предоставлении услуг.

В результате суд встал на сторону айтишника.

«Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что истцом не доказан факт нарушения его прав и охраняемых законом интересов в рамках спорных правоотношений и отсутствие со стороны ответчика существенного нарушения договора, доказательств причинения убытков истцу и оснований для расторжения договора в связи с его невыполнением. При таких условиях, отсутствуют и основания для возврата истцу уплаченных им средств, пени и морального вреда», — сказано в материалах дела.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!